+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение авторского надзора

Авторский надзор — надзор за строительством, осуществляемый разработчиком проектной документации, выполняющим функции генерального проектировщика проектировщика по всем разделам строительного проекта, субпроектировщика — по его отдельным специализированным разделам. Договор на ведение авторского надзора за строительством заключается по инициативе заказчика по результатам проведения соответствующей процедуры закупки либо по соглашению сторон при отсутствии оснований для проведения процедуры закупок при строительстве. Договор является основным документом, регулирующим взаимоотношения заказчика и подрядчика при осуществлении авторского надзора за строительством и должен соответствовать обязательным для заказчика и подрядчика требованиям, установленным:. Предметом договора является осуществление разработчиком проектной документации авторского надзора в течение всего периода строительства до приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Существенными условиями в договоре на ведение авторского надзора за строительством являются :. К договору на ведение авторского надзора за строительством прилагаются :.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

Договор на ведение авторского надзора за строительством. Опросный лист Реквизиты. Юридическое лицо. Индивидуальный предприниматель. Физическое лицо. Авторский надзор осуществляется:. Разработчиком проекта строительства. С определением в Договоре персонального состава специалистов авторского надзора. Без определения в Договоре персонального состава специалистов авторского надзора. Организацией по оказанию инжиниринговых услуг. Экспертом по авторскому надзору. Гарантии Исполнителя:. Предусмотрены Договором.

Не предусмотрены Договором. Объем авторского надзора:. Проектная документация в полном объеме. Отдельный раздел разделы проектной документации. Материальное обеспечение оказания услуг:.

Обеспечение осуществляется Заказчиком. Обеспечение осуществляется Исполнителем. Смешанное обеспечение. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Заказчиком Исполнителю, несет:.

Возможность одностороннего подписания Исполнителем акта оказанных услуг:. Предусмотрена Договором. Не предусмотрена Договором. Право Заказчика на устранение недостатков своими силами с последующим возмещением Исполнителем расходов Заказчика:. Предусмотрено Договором. Не предусмотрено Договором. Порядок оплаты услуг:. Полная предварительная оплата. Частичная предварительная оплата.

Оплата после подписания акта оказанных услуг. Налог на добавленную стоимость НДС :. Включен в стоимость услуг. Не включен в стоимость услуг. Возможность увеличения Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке:.

Не предусмотрена. Способ оплаты:. Внесение наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке. Внесение наличных денежных средств. В безналичном порядке. Ответственность Исполнителя за нарушение сроков посещений объекта строительства.

Неустойка в случае просрочки выдачи Исполнителем заключения:. Неустойка за нарушение денежных обязательств:. Условия конфиденциальности:. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора:. Споры будут разрешаться:. По месту нахождения Заказчика. По месту нахождения Исполнителя. В Арбитраже.

В Казахстанском международном арбитраже. Местом проведения арбитражного разбирательства можете выбрать один из городов областного центра или один из городов Республиканского значения. Сведения о дееспособности Сторон при заключении Договора:. Указаны в Договоре. Не указаны в Договоре. Нотариальное удостоверение:. Расходы несет Заказчик. Расходы несет Исполнитель. Расходы оплачиваются в равных долях.

Договор составлен на казахском и русском языках:. Преимущественное значение имеет текст Договора на казахском языке. Преимущественное значение имеет текст Договора на русском языке. Скачать Русский тг. Сохранить Русский тг. Под строительством в настоящем договоре понимается строительство новых, а также реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, капитальный ремонт и реставрация существующих зданий, сооружений и их комплексов, в том числе объектов инфраструктуры и коммуникаций, включая благоустройство территорий объектов.

Предмет Договора. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за реализацией проекта строительства объекта [Проект строительства] по адресу: [Адрес объекта] , а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В качестве Исполнителя по настоящему Договору выступает разработчик проекта строительства.

Авторский надзор непосредственно осуществляется группой работников Исполнителя в составе [Количество работников] человек.

При формировании группы авторского надзора Исполнитель должен руководствоваться действующими нормативными актами. В случае объективной невозможности участия конкретного работника Исполнителя в осуществлении авторского надзора по настоящему Договору, Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком заменить его другим своим работником. Исполнитель для ведения авторского надзора по работам, предусмотренным отдельными специальными разделами проекта, может на основании Договора привлекать непосредственных разработчиков этих разделов.

В исключительных случаях для ведения авторского надзора по работам, предусмотренным отдельными специальными разделами проекта, Исполнитель вправе на основании Договора привлекать специализированные проектные организации и специалистов, не принимавших участие в разработке данного проекта; привлечение к авторскому надзору таких физических и юридических лиц производится с предварительного согласия Заказчика.

Исполнитель гарантирует, что располагает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, аттестатами и любыми другими правами и полномочиями, которые требуются для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. При несоблюдении данного условия Исполнитель должен возместить Заказчику причиненные этим убытки. По настоящему Договору Исполнитель осуществляет авторский надзор по всем разделам проектной документации. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в соответствии с планом-графиком, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

План-график согласовывается Сторонами настоящего Договора путем его обязательного подписания. План-график содержит виды и или этапы работ Исполнителя, сроки их выполнения, в том числе сроки посещения объекта строительства, стоимость отдельных видов и или этапов работ Исполнителя. При продолжительности строительства более года план-график разрабатывается и подписывается Сторонами Договора на каждый текущий год.

При этом количество посещений объекта строительства Исполнителем не может быть менее [Минимальное количество посещений объекта].

Конкретное содержание конкретные функции оказываемых Исполнителем его соответствующими сотрудниками услуг определяется также на основании законодательства и нормативно-технических документов. В случае приостановления производства работ на объекте строительства Исполнитель приостанавливает оказание услуг по настоящему Договору.

Права и обязанности Сторон. Заказчик обязуется:. Заказчик вправе:. Исполнитель обязуется:. При последующих посещениях объекта-строительства Исполнитель устанавливает соответствие выполняемых строительно-монтажных работ утвержденному проекту строительства;. Прекращение настоящего Договора не освобождает его Стороны от осуществления взаиморасчётов. При прекращении настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчёты не позднее [Произведение взаиморасчетов] с момента прекращения Договора.

Исполнитель должен возвратить материалы, оборудование и иное имущество, полученное от Заказчика для оказания услуг по настоящему Договору, не позднее [Возврат материалов и оборудования] с момента прекращения настоящего Договора. Применимое право и порядок разрешения споров. К взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики Казахстан. Перед обращением в суд за разрешением возникшего спора, Сторона настоящего Договора должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований к другой Стороне, с предложением добровольного удовлетворения этих требований и срока для добровольного удовлетворения.

Данный досудебный порядок считается соблюденным для цели обращения в суд с момента получения письменного отказа другой Стороны от удовлетворения требования либо при неполучении письменного ответа на претензию в течение [Ответ на претензию] дней с момента получения претензии другой Стороной, либо при неудовлетворении другой Стороной изложенного в претензии требования в срок, указанный в претензии.

Данный досудебный порядок не распространяется на требования, которые по своему характеру не предполагают возможность другой Стороны Договора удовлетворить их о признании сделки недействительной и т. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности.

Местом проведения арбитражного разбирательства будет — город Астана. Заключительные положения.

Договор авторского надзора

Договор на ведение авторского надзора за строительством. Опросный лист Реквизиты. Юридическое лицо.

Открыть файл Скачать файл. Файлы в. DOC: Бланк договора авторского надзора Образец договора авторского надзора.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: - осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:.

.

.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Авторский надзор

.

.

Настоящий Договор заключен между ОАО «НК «Роснефть», в лице генерального За выполнение авторского надзора «Заказчик» оплачивает.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аникей

    И ещё, помимо письменного согласия, должны присутствовать понятые))